하도급 계약서

원사업자와 수급사업자는 다음과 같이 하도급계약을 체결한다.

▌ 당사자

원사업자	상호(성명)		사업자번호
	주소		연락처
수급사업자	상호(성명)		사업자번호
	주소		연락처

▌ 공사(용역) 개요

공사(용역)명		공사(작업)장소
공사기간		도급금액

제1조 (목적)

본 계약은 원사업자가 수급사업자에게 위 공사(용역)의 시공·수행을 위탁하고, 수급사업자가 이를 수행하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (계약금액과 대금 지급)

원사업자는 수급사업자에게 위 도급금액을 지급하며, 지급 시기·방법과 지급기일은 관련 법령이 정한 기준을 따른다.

대금은 수급사업자가 지정한 계좌로 지급한다.

제3조 (선급금)

원사업자가 발주자로부터 선급금을 받은 경우, 받은 날로부터 관련 법령이 정한 기간 내에 수급사업자에게 같은 비율의 선급금을 지급한다.

제4조 (설계변경과 대금의 조정)

설계변경, 공사기간 연장 등으로 하도급대금이 변경되어야 하는 경우 원사업자는 그 사유가 발생한 날로부터 상당한 기간 내에 대금을 조정하여 지급한다.

제5조 (검수)

원사업자는 수급사업자로부터 공사(용역)의 완료를 통지받은 후 정한 기간 내에 검사하고 그 결과를 통지한다.

제6조 (하자담보책임)

수급사업자는 공사(용역) 결과물이 계약 내용에 적합함을 보증하며, 하자가 발견된 경우 원사업자가 정한 기간 내에 보수한다.

제7조 (안전보건)

수급사업자는 작업 현장의 안전보건 관계 법령을 준수하고, 원사업자는 산업안전보건법 등에 따른 안전조치에 협조한다.

제8조 (부당한 특약의 금지)

원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하는 특약을 정할 수 없으며, 그러한 특약은 효력이 없다.

제9조 (지연손해금)

원사업자가 대금 지급을 지체하는 경우 지연기간에 대하여 관련 법령이 정한 지연손해금을 가산하여 지급한다.

제10조 (분쟁조정)

본 계약에 관한 분쟁은 먼저 당사자 간 협의로 해결하며, 협의가 이루어지지 않으면 하도급분쟁조정협의회에 조정을 신청하거나 관할법원에 제기할 수 있다.

20        년        월        일

원사업자 :                                        (서명 또는 인)

수급사업자 :                                        (서명 또는 인)

※ 하도급거래 공정화에 관한 법률에 따라 원사업자는 계약서를 수급사업자에게 서면으로 발급해야 하며, 대금 지급기일 등 세부 기준이 있으므로 관련 법령과 개별 사안을 확인하십시오.